前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的拆除合同主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：拆除合同范文

商場店面拆除合同

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將國美電器金城國貿店拆除及垃圾清運工作委托給乙方，經雙方友好協商達成協議：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包方式：乙方對本拆除工程實行自行組織人員、機械及拆除工具設備，包施工安全，包拆除質量，嚴格按拆除施工工期完工，乙方自行承擔本項目拆除過程中發生的全部費用。

四、拆除范圍包括石膏板吊頂所有部件、礦棉板吊頂所有部件、原木質包柱基層、木質地板、地磚、展臺、洗手間、廳房部分等，要求保留部分不得拆除，內容詳見拆除范圍物品清單附件。

五、質量目標：拆除后達到裝修施工進場要求和裝修目標。

六、拆除工程工期：

總工期　天，

年

月

日晚至

年

月

日，24小時不間斷施工。賣場內所有要求拆除部分拆除完畢，垃圾清運完畢。

七、拆除工程承包價格及支付方式：

拆除工程合同價款為乙方拆除工程所得物品，乙方付給甲方xxx元場地協調費。合同簽訂時乙方向甲方支付履約保證金xxx元整。乙方在開工前應一次性付甲方場地協調費、保證押金合計xxx元。乙方按照約定完成拆除任務，并辦理完相關手續后，甲方按約定七日后無息向乙方返還履約保證金xxx元。

八、雙方責任：

（一）甲方責任：

1、甲方負責對拆除現場進行監督、檢查。

2、甲方負責協調乙方的停水、停電等工作，

3、甲方負責協調乙方的物體搬運、垃圾堆放等工作。

4、乙方完成工作內容提請驗收時，甲方負責組織驗收。

（二）乙方責任：

1、乙方應具備承擔本合同工程的法定資格、資質，乙方不具備相應的資格資質而發生的一切后果由乙方自行承擔。

2、乙方應先制定拆除方案，保證安全文明施工，不得影響周邊單位的正常辦公、經營秩序。如造成周邊客房或工作人員投訴，一次罰款500元。

3、乙方應嚴格按照經審批的拆除方案，精心組織施工，負責切斷拆除區域的水電線管路，并做好安全保護工作。乙方負責人現場值班，發現一次不在現場，罰款500元。

4、乙方拆除過程中不得損壞主體結構，不得拆除不于拆除范圍內的物品，否則所產生的后果由乙方承擔。

5、工程完工后，乙方提請甲方進行驗收，并對甲方提出的整改意見及時進行整改，直至工程驗收通過。驗收合格后，乙方及時撤離現場。

6、非甲方原因造成的一切安全事故，責任由乙方承擔。

九、現場安全文明管理：

1、嚴格按照規定時間進行作業。

2、嚴格按照規定路線進出現場。

3、嚴格按照安全管理規定操作。

4、嚴格按照工期要求進行施工。

5、嚴格按照規定地方堆放垃圾，嚴禁向樓外拋灑垃圾。

十、工程質量

1、乙方嚴格按照國家、地方或行業的有關規范與標準施工，保證一次驗收通過，達到裝飾裝修施工質量目標。

2、乙方完成全部工作，負責現場垃圾全部清運（并承擔清運費），場地清理達到甲方要求，方可通過驗收。

十一、違約責任：

1、因甲方原因引起的工期延誤，給予順延。

2、因乙方原因引起的工期延誤，每延誤一天賠償甲方5000元，延誤超過2日，甲方有權解除合同，保證金不予退還，并要求乙方承擔違約責任，造成損失的，乙方賠償實際損失。

3、乙方在承包過程中所發生的任何安全事故，均由乙方自行承擔，如導致甲方承擔責任的，甲方有權向乙方追償。

4、乙方中途退出，保證金不予退還而且還要承擔違約責任，造成損失的，乙方賠償實際損失。

十二、合同生效及其他：

1、本合同自雙方簽字蓋公章之日起生效。本合同未盡事宜，雙方另行協商。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

3、如發生爭議，協商解決，協商不成時可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

4、合同訂立地點：

5、拆除清單作為本合同的附件，是合同不可分割的內容。

（本行以下無正文）甲方（蓋章）：

乙方（簽字或蓋章）：

法定代表人（簽字）：

法定代表人（簽字）：

或授權人（簽字）：

或授權人（簽字）：

電話：電話：

日期：日期：

附件：

拆除范圍及物品清單

序號

拆除項目

要求

備注

商場店面拆除合同

甲?方：

承包方：

根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》及國家現行相關法規政策規定。經甲乙雙方結合本項拆除工程實際情況和施工現場條件，充分協商達成如下合同條款，共同遵守。

一、概況：

1.甲方裝飾的店面房屋系合法商業用途。

2.施工地點：

3.房屋結構：?框架結構，施工面積?平方米。

4.承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清運處置及包手續辦理、包安全維護等。

5.總價款：￥?元，大寫(人民幣)：

6.工期：自?年?月?日開工，至?年?月?日竣工，拆除工期?天。

二、關于工程內容及驗收的約定：

1、工程內容：所有裝飾部分的拆除。其中包括（①大廳、部分柱子、所有墻地磚的鏟除；②所有木制作及裝飾部分的拆除；③所有后建墻體的拆除；④所有電氣部分拆除）

2、驗收標準（以物業驗收合格為準）：①盡量保留拆除燈具、電器的完整性；②清運完施工現場全部垃圾?；③基本達到清水標準、衛生整潔）。

三、關于付款方式的約定：

1、簽訂協議前甲方預先支付工程款￥?元，大寫(人民幣)：?，拆除結束物業驗收合格后甲方支付工程款￥??????元，大寫(人民幣)：???????。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，需填變更表，雙方應簽訂補充合同。增減項目的價款，當場結清。

3、此工程款項不含稅金。

四、雙方義務：

甲方義務：

1、負責為乙方提供施工用電、用水、負責協調工作。

2、施工期間：甲方需派現場負責人會同乙方對完工工程進行檢查驗收。

乙方義務：

1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質保量完成工程。

2、?保證施工現場的整潔。不得擾民及污染環境。

五、安全責任

乙方在施工過程中需要做到安全施工、文明施工。自拆除之日起，拆遷區域內施工安全責任全權由乙方負責，如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

本合同一式2份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起執行，合同履行完畢后終止。其中未盡事宜，有甲乙雙方友好協商解決。

甲方：______________________??乙方：_______________________

時間：______________________??時間：_______________________

商場店面拆除合同

委托方：（甲方）

受托方：（乙方）

一、甲、乙雙方在自愿公平、互惠互利的基礎上，就甲方

屋內裝修工程前的室內拆除事宜，經雙方友好協商簽訂合同。

1、工程名稱?室內拆除工程

2、承包范圍：甲方委托乙方對室內甲方所指定的拆除項目進行安全拆除工作及產生垃圾的清運工作

3、工期為?天

4、工程造價為?元人民幣（含正式稅票）

二、乙方責任

1、聽從甲方的一切合理安排，拆除達到甲方滿意為止；

2、及時將拆除過程中所產生的垃圾收集并清運；

3、施工過程中，乙方應當遵守施工安全操作規程，負責施工現場的安全管理，避免甲方房屋和其他財產的損失；

4、施工中嚴格執行施工規范，質量標準，安全操作規程，防火規定、安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

5、未經甲方允許不準將與施工人員無關的其他人員帶入施工現場。

三、付款方式：室內裝修拆除完畢，垃圾清理完畢，工程完工驗收合格后，甲方一次付清拆除款，乙方開具正式稅票。

四、安全：為進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”。

的安全生產方計，嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規、強化安全生產管理，落實安全生產責任制，依法，從嚴治理施工現場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行。乙方在施工過程中必須采取嚴格的安全措施，承擔因安全措施不當造成的工程事故，人身傷亡等責任，并承擔全部費用。與甲方無關。

五、違約責任：任何一方不得擅自解除或變更合同，否則視同違約，守約方有權要求違約方賠償由此造成的全部損失。

六、其它

1、本合同未盡事宜，雙方另行協商。

2、本合同的注解，附件，補充協議是本合同的組成部分，與本合同效力同等。

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，經雙方代表人簽字后生效。

第2篇：拆除合同范文

本工程地處環境復雜的天津市中心，南側距萬德花園C座只有10m，西側距萬德莊南北大街約5m，距汽車工業大廈約28.8m。北側為南京路，南側距變壓器防護架3米，東側距煤氣管道僅5m，周邊環境非常復雜。

支護結構為鋼筋混凝土地下連續墻結構，內設三道水平支撐體系，用鋼構柱支撐。第一道環梁寬為1.5m、高度為0.8m，底標高-2.900米；二三道環梁寬2m、高度為0.8m，底標高分別為-8.000米和-12.200米；支撐梁為0.8m×0.8m，腰梁寬1.2米、高度為0.8米。

1 施工方法的確定

由于本工程地處繁華市區，不允許采用有聲拆除方式，且破碎工程量大（每道支撐系統砼量為780m3，混凝土強度高（C50），施工作業面狹長(280米)。為了保證工程總體施工進度，根據上述特點，選用靜力破碎拆除方案（即化學試劑脹裂、機械脹裂拆除與人工拆除相結合的施工方法）。

2 施工準備

1）根據總體進度安排，拆除時間確定在每道支撐體系為20天；

2）混凝土底板強度達到支撐體系強度的設計要求；

3）環梁下部腳手架支撐已搭設完畢，并經過驗收且合格；

4）環梁作業范圍內基礎底板已滿鋪舊竹膠板進行成品保護；

5）拆除施工照明用電、施工降塵用水已準備就緒；

6）拆除施工隊已進行進場教育；

7）工程部、安質部已進行技術交底及安全技術交底；

3 施工組織

為保證環梁拆除工程安全、快捷、按期保質保量的完成施工任務，項目部指定專人負責環梁拆除任務，并由安質、水、電等各部門積極予以配合，統一組織，嚴格管理，確保該工程按施工進度計劃安全、順利完成。

1）勞動力組織

根據施工進度計劃及施工區域劃分進行勞動力安排：

2）機械配備

3）材料準備

4 工程進度保證措施

1）環梁拆除工程采用靜力破碎方法進行施工，先環梁，后水平支撐梁，再支承柱依次拆除，最后將渣土全部清出基坑，集中堆放，組織土方運輸車外運。

2）根據工期安排及工程特點，拆除施工安排晝夜進行，現場管理人員及拆除施工人員分成兩班，每班12小時，塔吊晝夜不停，運輸渣土，各相關專業工種跟班作業，相互配合，確保工程順利實施。

3）根據工程進度實際需要或因天氣變化、機械故障等不可預料事件發生，如有必要，將增加機械和勞動力數量，以保證工期進度。

5 施工順序

成品保護――搭設腳手架支撐――布孔――鉆孔――灌注膨脹劑（機械脹裂配合）――風鎬剔除――鋼筋切割――支承柱拆除――渣土運輸――檢查驗收

1）成品保護

基礎底板混凝土進入養護階段，待強度達到一定設計要求后，在環梁施工范圍內滿鋪舊竹膠板，對基礎底板面層進行保護，以防止破碎環梁混凝土施工時，混凝土塊體自由下落，對基礎底板面層造成沖擊破壞。

2）搭設腳手架支撐

由于環梁斷面尺寸較大（1200*800MM），自重達到3噸/M，鉆孔灌注膨脹劑后，將產生裂縫，對環梁整體結構性造成一定的破壞。為防止因自重較大，發生蹋腰現象，在每兩根環梁支承柱之間增設兩個腳手架支撐點，以保證環梁在拆除施工過程中的整體穩定性、安全性。支撐點位置以將每跨間分成三等分為準，具體見下圖：

腳手架支撐示意圖

3）搭設施工腳手架

3.1 為便于拆除破碎施工及保證施工安全，沿環梁方向通長搭設施工腳手架，作業面滿鋪腳手板（具體詳見下圖）。

3.2 作業面兩側腳手桿懸掛密幕安全網，以確保施工人員人身安全。

3.3 在東西南北四個角方向環梁內側到基礎底板各設置一個上人扶梯，用腳手架搭設，以利于施工人員的上下通行。

拆除施工腳手架示意圖

4）布孔

鉆孔施工作業前，由專人拿粉筆、卷尺進行布孔，以十字線為標記，，按梅花形布置，布孔參數為：

孔距a=300mm；排距b=250mm；孔深l=700mm

布孔示意圖

5）鉆孔

5.1 鉆孔作業人員根據所布孔位開鉆，根據孔深，用鋼鋸條在1米長鉆桿上刻出標記，先用50鉆桿開孔，隨后用1米鉆桿加深，達到設計深度70CM。如遇有鋼筋較密處，無法下鉆或卡鉆，可在原布孔位置一側重新開鉆打眼。

5.2 鉆孔范圍僅限環梁、水平支撐梁位置，腰梁暫不鉆孔，且與環梁支承柱上方1米見方范圍內均不鉆孔，以保證四個角方向角支梁范圍內的整體穩定性。

5.3 待環梁拆除完畢后，再單獨處理腰梁及支承柱未開孔處。

6）灌注膨脹劑

6.1 灌注膨脹劑之前，由專人對孔深進行復核，深度達不到設計要求的，重新加深。

6.2 將膨脹劑開箱拆袋,倒入攪拌容器(水桶、盆)內，加常溫水進行攪拌，如有攪拌不均勻的，必須戴橡膠手套進行揉搓，直至攪拌均勻。

6.3 將攪拌均勻的膨脹劑（糊狀）灌入孔內，以距孔口2CM為宜，嚴禁滿溢或隨處遺灑。

6.4 用達爾達脹裂儀進行脹裂。

7）鋼筋混凝土的破碎剔除

7.1 膨脹劑灌入孔內24小時后，環梁表面出現裂縫（1―2MM寬），鋼筋混凝土結構環梁混凝土實體失去整體性。

7.2 環梁出現裂縫后，利用鎬頭機進行鋼筋混凝土結構的二次破碎。

7.3 按施工區域進行風鎬剔除配合鎬頭機進行再次破碎，共80把風鎬，每把風鎬之間間隔3米，對鎬頭機不易施工部位進行補充破碎。

7.4 風鎬破碎方向從每跨環梁中間開始，均勻向兩端支承柱方向進行破碎，且每跨的環梁破碎均按此施工方式進行。

7.5 所破碎混凝土塊體不得大于200*200MM，以免因塊體較大，自由下落后對腳手板造成沖擊并破損。

8）鋼筋切割

8.1 鋼筋切割采用氧氣、乙炔配以割槍進行施工操作。

8.2 鋼筋切割以劃分區域進行，即每兩個支撐柱之間為一施工區域，待整個施工區域內環梁混凝土全部破碎完畢后，再進行環梁鋼筋的切割，以保證環梁鋼筋維持其整體連續性。

8.3 所回收鋼筋不得在現場存放，必須直接裝車外運。

9）支承柱拆除

9.1 由測量人員放線，確定支承柱拆除位置。

9.2 使用塔吊套鋼絲繩將鋼結構支承柱上方固定牢固，然后用汽焊將鋼柱切割。

9.3 塔吊將鋼支承柱吊至指定位置，用汽焊分解，裝車外運。

10）渣土運輸

10.1 破碎渣土倒到坑上向場外運輸。

10.2 坑內所破碎渣土部分由塔吊進行垂直運輸，從混凝土二次破碎開始，塔吊除進行其它必要的吊裝作業外，配合足夠數量人工跟蹤作業，晝夜運輸，原則為：破碎一部分，運輸一部分，基坑內不得存放渣土。

10.3 部分渣土由人工進行倒運，配合足夠勞動力，按每3人配合1把風鎬，隨破碎隨將渣土裝入編織水泥袋，由坡道背至地面指定地點堆放。

11）檢查驗收

檢查驗收階段按區域分段驗收，拆除清理完畢一個區域，驗收一個區域，驗收合格后，報監理工程師認可后，即可進入下一步工序。

6 成品保護

1）拆除施工前，環梁范圍內基礎底板鋪舊竹膠板。

2）搭設腳手架支撐時，底部墊通長腳手板或竹膠板墊片。

3）外墻鋼筋及柱筋綁扎橫向鋼筋進行固定扶直，加以保護。

7 安全文明施工措施

1）施工人員必須進行進場安全教育，牢固樹立安全第一的思想。

2）進場必須戴安全帽，服裝整齊統一。

3）現場嚴禁吸煙。

4）高空作業必須系安全帶，穿防滑鞋，有恐高癥狀人員嚴禁到作業面施工。

5）汽焊工必須持證上崗，動火作業必須開具動火證。

6）作業面狹長，施工人員必須分散作業。

7）嚴禁野蠻施工，夜間施工不得大聲喧嘩。

8）到作業面必須走專用扶梯，嚴禁隨處翻越或攀爬。

8 結語

隨著城市建設的飛速發展，高層建筑層出不窮，相應的基坑深度也是越來越深，在深基坑的施工中，支護系統的施工與拆除成了工程施工的一個重要環節，常用的支護系統有鋼支撐及鋼筋砼支撐，本工程(天津地鐵大廈工程)采用的是鋼筋砼支護系統，其設計施工與普通鋼筋砼結構施工類似，而拆除工作卻是一項影響工期，費用較高及危險性較大的工序，本文通過對鋼筋砼支護系統的綜合拆除技術的成功實施，為類似工程提供一些經驗。

第3篇：拆除合同范文

廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建筑物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，并以下列方式支付

a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

b.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付余額_________元整。

c.自第二年始，應于該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

a.未按本合同的約定支付設置費;

b.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。

6.甲方必須保證其有權該廣告并已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告手續不齊或廣告違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

第4篇：拆除合同范文

乙方：_________________

_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建筑物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建筑物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

1.廣告牌設置地點：規定于乙方建筑物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建筑物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，并以下列方式支付

a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

b.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付余額_________元整。

c.自第二年始，應于該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

a.未按本合同的約定支付設置費;

b.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。xx戶外廣告牌制作合同

6.甲方必須保證其有權該廣告并已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告手續不齊或廣告違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

第5篇：拆除合同范文

地址：____________________________________

郵編：_______________

電話：______________

法定代表人：____________

乙方：____________________________________

地址：____________________________________

郵編：_______________

電話：______________

法定代表人：____________

第一部分協議書

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條房屋拆遷依據

建設項目名稱，建設地點，建設單位，《拆遷許可證》文號。

第二條

(一)乙方在拆遷范圍內有房屋間，建筑面積平方米，使用面積平方米，居住面積平方米。

(二)乙方有正式戶口人，常住人口人，應安置人口，分別是(姓名、性別、年齡、關系等)。

(三)被拆遷房屋的產權屬于。

第三條拆遷安置

(一)乙方安置到，房屋間，建筑面積平方米，使用面積平方米，居住面積平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。

(二)乙方臨時過渡到，房屋間。

(三)乙方臨時過渡期限自年月日至年月日。

甲方保證乙方在過渡期限內回迂，乙方在收到正式安置通知日內，應遷入安置用房用。

第四條安置房屋的標準

1、甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合頒發的標準;

2、建造質量應當符合;

3、房屋內應當有以下設施：

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

第五條拆遷安置房屋產權

(一)乙方被安置房屋的產權屬于

乙方應與簽訂房屋租賃合同并交納房租及其它費用。

(二)乙方被安置房屋的產權屬于房地產合同:房屋拆遷安置補償合同書由精品信息網整理！

甲乙雙方應另行簽訂買賣合同，持該合同辦理房屋產權簽訂手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律約束力。;

第六條房屋拆遷補助

甲方支付乙方搬家補助費元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)元;轉學補助費元;提前搬家獎勵費××元;其它補助費元，共計人民幣××元。

第七條被拆遷房屋補償

甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：

1、作價補償

被拆遷房屋間，建筑面積平方米，按每平方米元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。

2、產權調換

甲方以地點，房屋，間，平方米，補償乙方。

乙方需支付：

(1)結構差價元;

(2)面積差價元;

(3)房屋成新差價元。

第八條乙方在年月日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。

第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在年月日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。

第十條乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款元。

第十一條乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月元支付乙方臨時過渡費。

第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿××天前通知乙方，并按以下方法之一處理：

1、甲方提供同面積、同質量的安置房屋。

2、逾期個月內，甲方按本合同約定第十一條的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過個月，甲方按本合同第十一條的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費。

第十三條特殊情況下安置逾期的處理結果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：

1、不可抗拒造成安置房屋建設延期;

2、因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;

3、出現上述情況，甲方應當在情況發生的天內通知乙方。

因以上情況造成安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：

第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十五條本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，另一份抱房屋拆遷主管部門備案

第6篇：拆除合同范文

乙方：_________________

_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建筑物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建筑物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

1.廣告牌設置地點：規定于乙方建筑物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建筑物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，并以下列方式支付

a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

b.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付余額_________元整。

c.自第二年始，應于該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

a.未按本合同的約定支付設置費;

b.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

6.甲方必須保證其有權該廣告并已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告手續不齊或廣告違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______ 代表人(簽字)：_______

_________年____月____日 　_________年____月____日

簽訂地點：_____________ 簽訂地點：____________

拓展閱讀

廣告位租賃合同樣本

甲方：查字典

乙方：

簽訂日期：20xx年x月xx日

經甲乙雙方協商同意，就甲方租用乙方廣告立柱南側一事達成如下協議。

一、廣告位坐落地點：京福高速公路德州段，減河北岸立柱廣告牌南側一面。

二、廣告位尺寸：18米×6米

三、廣告位租用期限及費用

廣告位租用期限為壹年，即20xx年x月xx日到20xx年x月xx日租賃費40000元，計肆萬元整。

四、付款方式：簽定合同后應付廣告位租賃費的全額，逾期付款，乙方有權拆除畫面。

五、甲方負責噴繪畫面及安裝，如發現問題與乙方無關。

六、甲乙雙方必須根據《中華人民共和國廣告法》等有關法規簽訂本合同。

七、甲方必須向乙方出具廣告的全部證件、內容和圖片，不準有虛假。

八、甲方應按合同規定的時間交納廣告位租賃費，逾期付款應按廣告費的總值賠償乙方5%按日計算。

九、合同生效后，甲方需要改換或停止，應在制作前五天通知乙方，并征得乙方同意。

十、甲乙雙方必須嚴格履行合同中的各項規定，如有一方違約，另一方有權依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。

第7篇：拆除合同范文

建設單位（以下簡稱甲方）：________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

拆遷戶（以下簡稱乙方）：________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。

第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。

第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；

2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；

3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

第四條甲方安置乙方的住房位于__ _____，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____％向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條其他約定：________________________________________.

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

建設單位（甲方）：____________（公章）

代表人：_____________________________

____年__月__日

拆遷戶（乙方）：____________（蓋章）

第8篇：拆除合同范文

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

拆遷戶（以下簡稱乙方）：________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共 ________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。

第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。

第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；

2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；

3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

第四條甲方安置乙方的住房位于__ _____，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條其他約定：________________________________________.

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

建設單位（甲方）：____________（公章）

代表人：_____________________________

____年__月__日

拆遷戶（乙方）：____________（蓋章）

代表人：___________________________

第9篇：拆除合同范文

住址：××市××路七號

Respondent:×××People’sHospital

Address:No7,××Road,××City

因×××要求×××人民醫院人身損害賠償一案，現提出答辯意見如下：

Thefollowinganswerisherebygiventotheclaimof×××forcompensationbythe×××People’sHospitalforpersonalinjuries:

1．答辯人與×××之間不存在直接的合同關系，答辯人1998年6月10日與××第二建筑安裝工程公司訂立了一份口頭合同，由××第二建筑安裝工程公司負責把答辯人的一個高壓電表柜拆除，×××是受××第二建筑安裝工程公司的委托來拆除高壓電表柜的，與答辯人之間不存在直接合同關系。

1.Therespondentdoesnothaveadirectcontractualrelationshipwith×××.Therespondententeredintoanoralcontractwith××No2ConstructionandInstallationCompanyonJune10,1998,whereby××No2ConstructionandInstallationCompanyshallberesponsibleforremovingthehigh-voltagemetercabinet.×××wasengagedinremovingthehigh-voltagemetercabinetasentrustedby××No2ConstructionandInstallationCompanyandthereforehasnodirectcontractualrelationshipwiththerespondent.

2．××的傷害賠償應由××二建筑安裝工程公司負責，其一，根據我國法律和有關司法解釋規定，××第二建筑安裝工程公司對其職工在履行合同的范圍內所受到傷害應負責任，×××的傷害并不是由于合同客體以外的事物造成的。其三，受××第二建筑安裝工程公司委托的×××在拆除高壓電表柜的過程中，存在著嚴重違反操作程序的行為，未盡一個電工應盡的注意。

2.Theliabilitiesforcompensating××forthedamageshallbebornby××No2ConstructionandInstallationCompanyforthefollowingreasons.Firstly,pursuanttoPRClawsandrelevantjudicialinterpretations,××No2ConstructionandInstallationCompanyshallbeliableforanyinjuriessufferedbyitsemployeestotheextentofthecontractperformance.Theinjuriesof×××wasnotcausedbyanythingotherthantheobjectofthecontract.Thirdly,×××,whowasentrustedby××No2ConstructionandInstallationCompany,seriouslyviolatedtheoperationalprocedureinremovingthehigh-voltagemetercabinetandfailedtopaydueattentionthereto.

3．答辯人對×××傷害賠償不應承擔責任。根據我國《民法通則》的規定，從事高度危險作業的人致他人損害的，應負賠償責任。而本案中答辯人與××第二建筑安裝工程公司訂有合同，高度危險來源已通過合同合法地轉移給××第二建筑安裝工程公司。××第二建筑安裝工程公司成為該危險作業物的主體，××在操作過程中受到傷害，這是××第二建筑安裝工程公司在履行合同過程中，合同客體造成自己員工的傷害行為，與答辯人無關。

3.Therespondentshallnotbeliableforcompensatingtheinjuriesof×××.InaccordancewiththeGeneralPrinciplesoftheCivilLaw,anypersonengagedinhighlydangerousoperationshallbeliableforcompensationintheeventofanydamages.Inthiscase,however,therespondententeredintoacontractwith××No2ConstructionandInstallationCompany,wherebythesourceofhighdangershiftedto××No2ConstructionandInstallationCompanylegitimately.××No2ConstructionandInstallationCompanybecamethesubjectofthedangerousoperation,andthereforeanydamagescausedinthecontractperformanceby××No2ConstructionandInstallationCompanyhasnoconnectionwiththerespondent.

綜上所述，×××人民醫院為不適合被告，請貴院依法駁回原告。

Byreasonoftheforegoing,×××People’sCourtisnotlegibleforbecomingthedefendant.Weherebyrequestthecourttorejecttheplaintiff’sactionaccordingtolaw.

此致

××市中級人民法院

To:

××CityIntermediatePeople’sCourt

答辯人：×××人民醫院

Respondent:×××People’sCourt